Algemene Inkoop voorwaarden

Algemene inkoopvoorwaarden
Bomen Unie Nederland

Artikel 1 Toepasselijkheid

a. Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Bomen Unie Nederland (hierna te noemen: BUN) en onderaannemers en/of leveranciers van goederen en/of diensten, met uitdrukkelijke verwerping van hun algemene voorwaarden.

• Opdrachten worden door
  BUN uitsluitend schriftelijk verstrekt. Mondelinge opdrachten verbinden BUN
  niet. Onderaannemer is verplicht een kopie van de opdracht binnen twee weken
  na dagtekening ondertekend te retourneren. BUN is gerechtigd haar
  betalingsverplichtingen op te schorten totdat de kopie van de opdracht
  deugdelijk ondertekend in haar bezit is.
• Indien BUN opdracht
  heeft verleend aan twee of meer natuurlijke of rechtspersonen zijn deze
  onderaannemers steeds hoofdelijk en voor het geheel jegens BUN verbonden.
  Ingeval BUN opdracht heeft verleend aan een bv of nv i.o. (in oprichting)
  blijven de oprichters ook na de bekrachtiging van de opdracht door de bv
  resp. nv, naast de vennootschap hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk.

Artikel 2 Rangorde

• Onderaannemer heeft kennisgenomen van de in de opdracht van toepassing verklaarde voorwaarden en bedingen. In geval van strijdigheid geldt de volgende rangorde:
• 1. Opdracht;
• 2. De bepalingen van het Bestek c.q. de Vraagspecificatie van de hoofdopdracht, de daarbij behorende tekeningen en detailtekeningen, proces(sen)-verbaal, nota’s van inlichtingen e.d. en de hoofdopdracht tussen de opdrachtgever en BUN voor zover van toepassing op het werk van Onderaannemer.
• 3. Algemene Inkoopvoorwaarden BUN;
• 4. De UAV 2012 of de UAV-GC 2005 zo nodig afhankelijk van de keuze in de hoofdopdracht, waarbij alsdan voor opdrachtgever gelezen moet worden BUN en voor aannemer: Onderaannemer, en waarbij de afwijkingen en aanvullingen op de UAV 2012 of de UAV-GC 2005 ook voor de Onderaannemer gelden.

Artikel 3 Het werk

• De werkzaamheden
  zullen worden uitgevoerd conform de overeenkomst en de in artikel 2
  genoemde stukken, alles in overleg met de verantwoordelijke van BUN.
• Onderaannemer zal
  voldoen aan alle in de opdracht c.a., de door de wet en overheid in het
  algemeen en Bouwtoezicht in het bijzonder gestelde en te stellen eisen.
• Onderaannemer wordt geacht met de inhoud van het
  complete Bestek met staten van aanvulling c.q. de Vraagspecificatie op de
  hoogte te zijn.
• Afwijkingen van
  voorgeschreven materialen of werkwijzen zijn slechts mogelijk na verkregen
  schriftelijke instemming.
• het risico voor foutieve constructies en/of
  leveringen, indien Onderaannemer ontwerpt, produceert of werkt van eigen
  werktekeningen ook als die zijn voorzien van de goedkeuring van BUN of de
  directie, is geheel voor Onderaannemer.
• Afschriften van alle
  correspondentie met adviseurs e.d. omtrent tekeningen, berekeningen,
  omschrijvingen e.d. moeten door Onderaannemer aan BUN worden gezonden.
  Correspondentie, bestemd voor het werk, moet aan het kantoor van BUN zijn
  gericht met een afschrift voor het werk.

Artikel 4 Meerwerk / Wijzigingen

• Voorafgaand aan de
  uitvoering van meerwerk zal de Onderaannemer een kostencalculatie ter
  goedkeuring aan BUN voorleggen. Uitsluitend na schriftelijke opdracht van BUN
  kan tot uitvoering overgegaan worden.
• Facturering van meerwerk
  geschiedt bij oplevering, conform de standaard (eenheids-)prijzen en (uur-)lonen
  die de Onderaannemer hanteert, op basis van een door BUN ondertekende staat
  van verwerkte verrekenbare hoeveelheden indienen, voorzien van de
  handtekening van de leidinggevende van BUN.
• Onderaannemer zal zich onthouden van het doen van
  prijsopgaven of aanbiedingen aan de opdrachtgever van BUN voor
  uitbreidingen of wijzigingen van het werk van BUN.

Artikel 5 Aanvang en oplevering van het werk

• Oplevering door
  Onderaannemer vindt plaats op het moment dat past in de planning die BUN
  met haar opdrachtgever is overeengekomen. Uiterlijk 8 dagen voor de
  overeengekomen datum van oplevering bericht Onderaannemer aan BUN omtrent
  de stand van het werk en maken partijen een concrete afspraak voor deze
  oplevering.
• In geval van niet
  tijdige oplevering is de Onderaannemer aan BUN een boete verschuldigd van
  EUR 500,00 per dag dat de overeengekomen datum overschreden wordt, onverminderd
  het recht op schadevergoeding.
• Voorzover het werk
  vertraagd wordt door een bij de opdrachtgever van BUN gelegen oorzaak, kan
  Onderaannemer hier geen rechten aan ontlenen mits de vertraging niet meer
  dan drie maanden bedraagt.

Artikel 6 Factuur

• De factuur van Onderaannemer
  zal voldoen aan de eisen van de Wet op de Omzetbelasting 1968.
  Onderaannemer dient daarenboven op zijn gedagtekende en genummerde factuur
  in ieder geval de volgende gegevens duidelijk en overzichtelijk te
  vermelden:
  • Naam, adres en woonplaats van
    Onderaannemer;
  • Naam, adres en woonplaats van BUN;
  • Het contractnummer dat op het werk
    betrekking heeft;
  • Het werk en de plaats van uitvoering,
    waarop de factuur betrekking heeft;
  • De omschrijving van de verrichte
    prestatie;
  • Het tijdvak waarop de verrichte
    prestatie betrekking heeft.

• Bij de factuur wordt
  bijgesloten een door de leidinggevende van BUN ondertekende BUN Inkoopbon,
  alsmede het BUN Mandagenregister inzake verrichte werkzaamheden of
  geleverde goederen.
• Per factuur kunnen
  uitsluitend die verrichte werkzaamheden in rekening worden gebracht die
  betrekking hebben op één contractnummer. Voor meerwerk dient een separate
  aanvullende overeenkomst te worden gesloten, welke afzonderlijk
  gefactureerd moet worden per contractnummer.
• Op de factuur wordt
  het totaalbedrag van de reeds ingediende termijnen vermeld.

Artikel 7 Betaling

• BUN hanteert een
  betaaltermijn van de facturen van Onderaannemer van zestig dagen.
• BUN zal slechts tot
  betaling overgaan voorzover het werk waar de factuur betrekking heeft door
  Onderaannemer naar behoren is voltooid.
• BUN is gerechtigd alle
  vorderingen op Onderaannemer uit welken hoofde ook te verrekenen met
  hetgeen BUN aan Onderaannemer is verschuldigd.
• Voor zover de
  uitvoering van het werk afwijkt van de opdracht e/o de afgesproken prijs,
  is Onderaannemer verplicht zijn gespecificeerde factuur binnen 14 dagen na
  beëindiging van zijn werkzaamheden aan BUN te verstrekken, op straffe van
  verval van het recht op een eventuele aanvullende betaling.
• Tot zekerheid van de
  nakoming van de verplichtingen door Onderaannemer zal gedurende de
  onderhoudstermijn, ingaande op de dag van oplevering in de zin van paragraaf
  10 UAV respectievelijk paragraaf 24 UAV-GC 2005 een bedrag ter grootte van
  5% van de aanneemsom door BUN, worden ingehouden.
• Tijdens de
  onderhoudstermijn moet Onderaannemer klachten en/of bij de oplevering
  gesignaleerde gebreken binnen twee weken na melding hebben afgehandeld,
  bij gebreke waarvan BUN, zonder tot enige sommatie of ingebrekestelling
  gerechtigd is deze te (laten) verhelpen voor rekening en risico van
  Onderaannemer. BUN mag deze kosten verrekenen, onverminderd haar verreken-
  en verhaalsrecht op vergoeding van eventuele meerdere schades, kosten en
  interest op Onderaannemer.

Artikel 8 Garanties

• Onderaannemer
  garandeert BUN, de opdrachtgever van BUN en diens rechtsopvolgers, de door
  de opdrachtgever van BUN blijkens de hoofdopdracht en/of het bestek en/of
  de Vraagspecificatie c.a. voor de betreffende prestatie verlangde
  garanties.
• Alle garanties voor
  werkzaamheden en/of leveranties van derden zullen in opdracht van
  Onderaannemer ook door dezen mede op naam gezet worden van BUN, de
  opdrachtgever van BUN en diens rechtsopvolgers.
• Onderaannemer is
  verplicht de schriftelijke garanties/certificaten tijdig op het daarvoor
  overeengekomen tijdstip af te geven.
• Bij gebreke van nakoming van de in de vorige
  leden genoemde verplichtingen is hij aan BUN een onmiddellijk opeisbare
  boete verschuldigd van € 500,00 voor iedere dag, of gedeelte daarvan,
  onverminderd de verplichting voor Onderaannemer om aan BUN de volledige
  schade te vergoeden.

Artikel 9 Rechten en plichten

• Het is Onderaannemer
  niet toegestaan vorderingen en/of verplichtingen op/jegens BUN ter zake
  het werk aan derden over te dragen of te verpanden, dan wel anderszins te
  vervreemden of te bezwaren, tenzij BUN daarmee schriftelijk instemt.
• Onderaannemer is
  verplicht op eerste verzoek een kopie van zijn contract met de derde
  Onderaannemer aan BUN te verstrekken. Onderaannemer verbindt zich zijn
  rechten en aanspraken op garanties en/of schadevergoedingen op de derde(n)
  ter zake op eerste verzoek aan BUN over te dragen.
• Onderaannemer is
  zonder schriftelijke toestemming van BUN niet bevoegd gebruik te maken van
  ter beschikking gestelde of ingeleende arbeidskrachten.
• Eventueel aan BUN
  tegen te werpen eigendomsvoorbehouden vervallen zodra ze betaald zijn en
  in ieder geval zodra de betreffende zaken op de bouwplaats zijn
  afgeleverd.
• Het is Onderaannemer
  niet toegestaan een beroep te doen op een retentierecht. Hij zal dit ook
  bedingen van zijn onderaannemers/leveranciers en BUN vrijwaren voor claims
  van dezen.

Artikel 10 Wet Ketenaansprakelijkheid/ Wet Aanpak Schijnconstructies/ Wet DBA

• Onderaannemer zal aan BUN
  de volgende bescheiden verstrekken:
  • Uittreksel Kamer van Koophandel van
    maximaal zes maanden oud;
  • Verklaringen inzake zijn betalingsgedrag
    betreffende afdracht van Loonbelasting en sociale premies van het
    voorgaande kwartaal;
  • Een afschrift van de overeenkomst inzake
    opening van een geblokkeerd rekening door Onderaannemer;
  • Een opgave van het te besteden
    arbeidsloon ingevolge de Coördinatiewet Sociale Verzekeringen, gesplitst
    in te besteden loon in eigen onderneming en te besteden loon op de bouwplaats;
• Tijdens de uitvoering
  van het werk is Onderaannemer verplicht:
  • Per kwartaal de verklaringen inzake het
    betalingsgedrag betreffende afdracht van Loonbelasting en sociale premies
    ter inzage te verstrekken;
  • Bij de factuur een staat in te leveren
    van aan het opgedragen werk bestede uren en lonen volgens het BUN
    Mandagenregister. Als uurloon dient gehanteerd te worden het loon volgens de
    Coördinatiewet Sociale Verzekeringen, vermeerderd met een opslag voor lonen,
    begrepen in de algemene kosten. 
    
    -Desgevraagd een verklaring van een accountant over te leggen over
    de percentages van af te dragen Loonbelasting en sociale premies aan de
    hand van de kwartaalopgaven;
  • De loonadministratie bij te houden, het
    geldende cao-loon en emolumenten, de Loonbelasting en sociale premies
    tijdig te betalen en desgevraagd de loonstaten ter inzage te verstrekken,
    zodanig dat ook kan worden gecontroleerd of hij de geldende cao-lonen heeft
    betaald aan het voor dit werk ingezette personeel.
    
    -Al zijn verplichtingen jegens zijn werknemers strikt na te komen.
• De factuur van
  Onderaannemer zal voldoen aan de eisen van artikel 12 WKA, aangevuld met:
  • De omvang van de loonsom CSV opgenomen
    in het gefactureerde bedrag;
  • Op de factuur duidelijk vermeld
    ”omzetbelasting verlegd”;
  • Een gespecificeerde opgave van de
    bedragen die op de geblokkeerde rekening en de rekening van Onderaannemer
    moeten worden gestort, met vermelding van de respectievelijke rekeningnummers;
  • De wekelijkse opgave van de bestede uren
    en lonen, als vermeld in artikel 15.2b, welke bijgevoegd dient te worden.
• De betalingen vinden
  plaats zoals gesteld is in artikel 7, waarbij:
  • BUN de ter zake van het verrichte werk
    verschuldigde Loonbelasting en sociale premies mag storten op de
    geblokkeerde rekening van Onderaannemer, zoals aangegeven op de factuur Indien
    de opgegeven loonsom door Onderaannemer, naar het inzicht van BUN afwijkt, dan
    heeft BUN het recht de opgave te corrigeren en dienovereenkomstig de meer
    verschuldigde premies af te dragen.

• Onderaannemer is
  verplicht BUN te vrijwaren voor haar aansprakelijkheid jegens de
  opdrachtgever en/of derden wegens het niet naleven door Onderaannemer van
  zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst, de WKA en de Wet aanpak
  schijnconstructies.
• Onverminderd het
  hiervoor bepaalde mag BUN te allen tijde de bedoelde premies en belasting
  van de opdrachtsom inhouden en namens Onderaannemer rechtstreeks aan de
  Belastingdienst en het UWV te voldoen; tot het beloop van die betaling is BUN
  jegens Onderaannemer gekweten.
• Het is Onderaannemer
  verboden om het in de onderaanneemsom begrepen bedrag aan verschuldigde
  Loonbelasting en sociale premies, waarvoor BUN ingevolge de WKA
  aansprakelijk is, te cederen, te verpanden, of onder welke titel dan ook,
  in eigendom over te dragen.
• De zich als zelfstandige,
  al dan niet als directeur-grootaandeelhouder (DGA), in het maatschappelijk
  verkeer bewegende Onderaannemer zal voor de aanvang van de werkzaamheden
  aan BUN een kopie van zijn geldige identiteitsbewijs overleggen.
• Er is geen sprake van
  een arbeidsovereenkomst tussen Onderaannemer en BUN. Daarom zal BUN over
  de uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde vergoedingen geen
  loonbelasting en/of sociale premies inhouden en afdragen.
• Onderaannemer zal BUN,
  voor zover de wet dit toestaat, vrijwaren voor aanspraken betreffende een
  of meerdere (na)heffingsaanslagen Loonbelasting of sociale premies en
  eventuele boete en rente in verband met de overeenkomst.

Artikel 11 Onafhankelijkheid

• Onderaannemer voert de
  opdracht uit in volledige onafhankelijkheid en bepaalt zelf op welke wijze
  deze wordt uitgevoerd binnen de context van de overeengekomen
  resultaatsverplichting, waarbij BUN richtlijnen kan geven over de
  afstemming met werkzaamheden van anderen die hiermee in relatie staan.
• Onderaannemer is vrij
  in het aannemen van opdrachten van derden voor andere werken.
• Als Onderaannemer
  zelfstandige hulppersonen inschakelt, zal hij deze contracteren op basis
  van het daarvoor geldende Modelcontract van de Belastingdienst of een
  vooraf door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst. Hij zal BUN
  vrijwaren voor alle aanspraken indien zulks niet of niet deugdelijk is
  gebeurd.

Artikel 12 Wet Arbeid Vreemdelingen e.a.

• Onderaannemer zal de
  door hem gewaarmerkte kopieën van werkvergunningen en geldige
  identiteitsdocumenten in het kader van de Wet op de Identificatieplicht en
  de Wet Arbeid Vreemdelingen van alle door Onderaannemer op het Werk direct
  of indirect in te zetten arbeidskrachten, uiterlijk één week vóór aanvang
  van de werkzaamheden van de betreffende arbeidskracht op het kantoor van BUN
  ingeleverd te hebben. Op het Werk moeten alle arbeidskrachten van
  Onderaannemer zich deugdelijk kunnen legitimeren.
• In het kader van de
  genoemde of andere wetten als illegaal aan te merken arbeidskrachten
  moeten terstond door Onderaannemer van het Werk worden verwijderd. De
  eventuele vertragings- en verdere schade als gevolg van verwijdering
  zullen door Onderaannemer ongedaan worden gemaakt c.q. aan BUN worden
  vergoed.
• Onderaannemer is
  jegens BUN aansprakelijk voor alle schade die BUN lijdt door
  overtreding(en) van Onderaannemer van de Wet Aanpak Schijnconstructies.
  Onderaannemer zal BUN vrijwaren voor alle aanspraken van derden in dezen.
• Onderaannemer zal het
  personeel dat hij inzet voor de opdracht betalen conform het in de
  toepasselijke cao(‘s) bepaalde en zorgt voor een inzichtelijke vastlegging
  van de arbeidsvoorwaarden ter zake.
• Onderaannemer is
  verplicht ook overigens de verplichtingen uit de CAO Bouwbedrijf jegens
  zijn werknemers en jegens de werknemers van zijn Onderaannemers na te
  komen en vrijwaart BUN tegen iedere aanspraak van zijn werknemer(s) of
  werknemer(s) van zijn Onderaannemer(s).
• Op eerste verzoek zal
  Onderaannemer aan de bevoegde instanties en/of de accountant van BUN
  toegang tot zijn loonadministratie verlenen voor controles, audits of
  loonvalidatie.
• Onderaannemer legt de
  bepalingen van dit artikel vast in al zijn overeenkomsten met de partijen
  die hij inschakelt voor het uitvoeren van de opdracht, op straffe van een
  aan BUN onmiddellijk verschuldigde boete van EUR 500,00 voor iedere dag
  dat zulks niet alsnog gebeurt.
• Alle door het
  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid of een andere overheid aan
  BUN en mogelijke andere derden vanwege Onderaannemer opgelegde boetes,
  zullen voor rekening van Onderaannemer komen. Deze boetes en alle verdere
  schade die BUN – direct en indirect – lijdt in verband met de overtreding
  door Onderaannemer van in dit artikel genoemde of andere wetten, zullen
  terstond opeisbaar zijn en verrekend mogen worden met elke vordering die BUN
  op Onderaannemer heeft of zal krijgen.

Artikel 13 Uitvoering

• Tijdens
  de uitvoering van werkzaamheden moet namens Onderaannemer steeds een
  verantwoordelijk persoon op het werk aanwezig zijn. De naam van de persoon
  dient bekend te zijn bij de leidinggevende van BUN.
• Onderaannemer
  zal de werkdagen en de werktijden van zijn personeel aan passen aan de
  werktijden op het werk.
• Steeds
  als BUN daarom verzoekt zal Onderaannemer deelnemen aan LEANsessies en
  ieder ander overleg dat voor een goede uitvoering door BUN noodzakelijk
  wordt geacht.
• Bij
  montage c.q. aanbrengen en leveren zal Onderaannemer tijdig voor de
  geplande leveringsdata contact op te nemen met de leidinggevende van BUN
  voor het vaststellen van de juiste datum van levering en wijze van
  aflevering. Bij grote zendingen moet de leidinggevende van BUN bovendien
  een dag van tevoren worden ingelicht over het tijdstip dat het transport
  op het werk zal arriveren. Goederen kunnen uitsluitend geleverd worden
  tussen 07.30 en 15.30 uur, tenzij anders wordt overeengekomen.
• Bij
  aanvang, onderbreking of beëindiging van de werkzaamheden dient de
  aangewezen verantwoordelijke persoon van Onderaannemer zich te melden bij
  de leidinggevende van BUN.
• Onderaannemer
  zal zodanig gekleed zijn tijdens de uitvoering van het werk, dat voldoende
  herkenbaar is dat hij zijn eigen bedrijf vertegenwoordigt. Hij gebruikt
  eigen gereedschap, materieel en materialen en zal gebruik maken van eigen
  vervoersmiddelen. Horizontale of verticale transportmiddelen zal BUN ter
  beschikking stellen.
• Onderaannemer zal zich
  onthouden van het werven of aannemen van personeel van BUN en het aannemen
  van opdrachten van de opdrachtgever van BUN.

Artikel 14 Veiligheid en arbeidsomstandigheden

• Onderaannemer is
  verantwoordelijk voor het treffen van de geëigende veiligheidsmaatregelen
  en het handhaven van de veiligheid in het algemeen, een en ander
  overeenkomstig de ter zake geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder
  de Arbeidsomstandighedenwet, de CAO Hoverniersbedrijf en het alsdan
  geldende veiligheidsreglement van BUN.
• BUN heeft het recht
  werknemers en andere personen, waarvan Onderaannemer zich bij de
  uitvoering van de overeenkomst bedient, de toegang tot het werk te
  ontzeggen, indien zij zich niet aan de hiervoor bedoelde voorschriften of
  aanwijzingen van BUN houden.
• De leidinggevende
  van Onderaannemer op het werk zal de Nederlandse taal machtig zijn en
  deugdelijk met de overige werknemers van Onderaannemer moeten kunnen
  communiceren.
• Als Onderaannemer op
  het werk gebruik maakt van eigen machines, werktuigen etc., dienen deze te
  voldoen aan alle daaraan te stellen wettelijke eisen voor wat betreft
  veiligheid voor het personeel en derden en milieu.
• Op werken waar gebruik
  wordt gemaakt van bouwkranen of andere hijsinstallaties is Onderaannemer
  verplicht veiligheidshelmen aan zijn werknemers ter beschikking te stellen
  en erop toe te zien dat deze worden gedragen.
• De
  aanwezigheid en/of het gebruik van alcoholhoudende dranken op de
  bouwplaats is niet toegestaan en het gebruik van radio’s en/of andere
  audioapparatuur slechts als dit niet hinderlijk is. Dit zal onmiddellijk
  worden aangepast aan de eisen van de leidinggevende van BUN en/of de
  directie.
• Indien BUN, om welke
  reden dan ook, aansprakelijk wordt gesteld voor schade die een derde in de
  uitoefening van zijn werkzaamheden leidt, waaronder o.a. een
  bedrijfsongeval in de zin van artikel 7:658 BW, zal onderaannemer BUN
  volledig vrijwaren voor alle schade, kosten en rente die BUN ter zake
  verschuldigd is c.q. verschuldigd zal worden en zal Onderaannemer BUN ter
  zake vrijwaren.

Artikel 15 Afval

• Afval
  en verpakkingsmateriaal moeten door Onderaannemer meteen opgeruimd te
  worden en op eerste aanzegging op een door BUN te bepalen plaats te worden
  gedeponeerd of afgevoerd. Na beëindiging van de opgedragen werkzaamheden
  dient Onderaannemer bezemschoon op te leveren.
• Chemisch
  afval dient door Onderaannemer van het overige afval te worden gescheiden.
  Onderaannemer zal zelf voor afvoer van dit afval zorg dragen. Als chemisch
  afval wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, datgene aangemerkt
  waarvan dit op de verpakking staat aangegeven.
• Onderaannemer
  zal de eventueel betaalde emballage van de goederen op eerste verzoek van BUN
  terugnemen onder restitutie van de aan BUN terzake in rekening gebrachte
  kosten.

Artikel 16 Voorzieningen

• Gebruik van water en
  stroom geschiedt vanaf de aansluitpunten van BUN zonder verrekening.
• Van
  de schaft-, kleed-, en toiletruimte van BUN kan gebruik worden gemaakt
  door personeel van Onderaannemer.
• Het
  plaatsen van reclameborden is zonder toestemming niet toegestaan.
  Eventueel kan reclame van Onderaannemer geplaatst worden op het
  reclamebord van BUN tegen een nader vast te stellen vergoeding.

Artikel 17 Geheimhouding/Auteursrecht

• Onderaannemer is verplicht tot
  geheimhouding tegenover derden ten aanzien van alle van BUN afkomstige
  teksten, tekeningen, modellen, constructies, berekeningen, schema’s en
  andere (bedrijfs)informatie en knowhow in de meest ruime zin des woords,
  voor zover deze in het kader van de door BUN verstrekte opdracht te zijner
  kennis zijn gekomen. Een en ander op straffe van een
  onmiddellijk opeisbare boete van EUR 5.000 per overtreding.
• Alle door Onderaannemer vervaardigde teksten,
  ontwerpen, tekeningen, berekeningen, bescheiden en modellen zullen door Onderaannemer
  op verzoek van BUN worden verstrekt

Artikel 18 Schade en Aansprakelijkheid

• Onderaannemer is
  verantwoordelijk en aansprakelijk voor de deugdelijkheid van het door hem
  vervaardigde ontwerp, het door hem verrichte werk en/of de door hem
  geleverd/verwerkte – al dan niet voorgeschreven – materialen.
• Voor zover Onderaannemer gebruik maakt van materieel, werktuigen of
  gereedschappen van BUN, is hij verantwoordelijk voor een juist gebruik en
  onderhoud ervan. Voor eventuele beschadigingen en/of diefstal van
  bedoelde werktuigen en gereedschappen is Onderaannemer aansprakelijk.
• Indien werkzaamheden
  moeten worden verricht op of aan reeds gereedgekomen onderdelen van het
  werk, moet Onderaannemer beschermende maatregelen nemen om de beschadiging
  en/of vervuiling te voorkomen. Bij beschadiging is Onderaannemer
  aansprakelijk voor de hierdoor ontstane schade.
• Indien Onderaannemer
  niet voldoet aan zijn verplichtingen jegens BUN of onrechtmatig handelt,
  is hij aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade, de hiermee
  verband houdende boetes en alle juridische kosten, alle door BUN
  daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke èn gerechtelijke kosten daarbij
  inbegrepen.
• Onderaannemer is
  tegenover BUN geheel aansprakelijk voor eventuele boetes en/of
  schadevergoedingen, die door de directie, de opdrachtgever van BUN of
  derden aan BUN worden opgelegd, c.q. op BUN worden verhaald, zoals wegens
  te late oplevering als wegens stagnatie veroorzaakt door hem, zonder dat
  enige ingebrekestelling of sommatie is vereist.
• Onderaannemer is
  aansprakelijk voor de door hem in het kader van zijn werkzaamheden
  veroorzaakte precariorechten, ongeacht of deze aan BUN of Onderaannemer
  worden opgelegd.
• Indien de UAV-GC 2005
  van toepassing zijn, wordt het percentage van paragraaf 28 verhoogd van 10
  naar 50.
• Aan BUN opgelegde boetes of geleden
  schades door gedragingen waarvoor Onderaannemer
  aansprakelijk is, zullen door BUN ingehouden worden op en/of verrekend
  worden met betalingen aan Onderaannemer.
• De eventuele aansprakelijkheid van BUN jegens
  Onderaannemer is beperkt tot schade als gevolg van aan haar toerekenbare
  tekortkomingen. Uitgesloten is schade ontstaan door uitvallen van ter
  beschikking gesteld hulpmaterieel, stagnaties in de levering van water,
  stroom e.d., vertraging veroorzaakt door een andere Onderaannemer, door
  bijzondere weersomstandigheden of enige andere vergelijkbare niet aan BUN
  toerekenbare tekortkoming.
• De som waarvoor BUN aansprakelijk is, is beperkt
  tot 10% van het bedrag van de onderaanneemsom. Iedere aansprakelijkheid
  voor indirecte schade is uitgesloten.

Artikel 19 Verzekering

• Onderaannemer is
  verplicht zich voor een voldoende bedrag per gebeurtenis, te verzekeren
  tegen wettelijke aansprakelijkheid. Desverzocht toont hij BUN de polis ter
  zake. Op verzoek van BUN toont Onderaannemer zijn verzekeringspolis.
• Onderaannemer zal alle goederen die
  hij van BUN of van derden ten behoeve van het werk onder zich heeft en de
  goederen bestemd om ten behoeve van het werk overgedragen te worden, genoegzaam
  te verzekeren tegen alle vormen van schade en
  verlies. Onderaannemer is desgevraagd verplicht om de betreffende polis(sen)
  aan BUN ter beschikking te stellen. Indien Onderaannemer deze
  verzekeringsverplichting niet nakomt, is BUN gerechtigd bedoelde
  aansprakelijkheid en goederen voor rekening van Onderaannemer te
  verzekeren en de kosten te verrekenen met de facturen van Onderaannemer.

Artikel 20 Leveranties

• Leveranties zijn
  franco werk. Transport, laden, lossen en breuk en/of beschadiging van het
  geleverde zijn voor rekening en risico van de leverancier.
• Lossen
  buiten de normale werktijden van BUN kan alleen plaatsvinden na haar
  voorafgaande goedkeuring. Leverancier zal bij de aanvoer van de goederen
  op het werk en het lossen daarvan de orders en aanwijzingen van BUN stipt
  opvolgen.
• BUN mag de volgorde
  van leveranties nader bepalen vanwege de voortgang van het werk, ook als
  dat ten opzichte van de opdracht afwijkt.
• Alle gevolgen van te
  late of anderszins ondeugdelijke leveranties zijn voor rekening van
  leverancier, waartoe ook alle directe en indirecte kosten, dus ook de door
  de opdrachtgever van BUN opgelegde kortingen en boetes.
• Als is overeengekomen
  dat de eigendom van de goederen reeds voor de levering en goedkeuring
  overgaat, zal leverancier de goederen kosteloos als een goed huisvader
  voor BUN beheren.
• De levering is pas
  compleet als alle overeengekomen certificaten, attesten, garantiebewijzen
  e.d. zijn afgegeven. Tot dat moment mag BUN haar betalingsverplichting(en)
  opschorten.

Artikel 21 Ontbinding en geschillen

• BUN heeft het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling ontbonden te verklaren als:
  • a. Onderaannemer de bedrijfsuitoefening staakt, een aanvraag tot surseance van betaling indient, de WSNP op Onderaannemer van toepassing wordt verklaard, of Onderaannemer in staat van faillissement wordt verklaard;
  • b. Onderaannemer niet tijdig respectievelijk op de afroep van BUN levert of de opdracht zodanig uitvoert dat vertraging in het door BUN aangenomen werk of een gedeelte daarvan ontstaat of zal ontstaan en de Onderaannemer in deze gevallen niet of niet behoorlijk heeft voldaan aan een schriftelijke sommatie onzerzijds binnen daarbij gestelde redelijke termijn;
  • c. Onderaannemer er ondanks een deugdelijke ingebrekestelling niet in slaagt zijn ontwerp en/of geleverde goederen of diensten of verrichte werkzaamheden, wat kwaliteit, afmetingen, toleranties, hoedanigheden enz. betreft, aan de in de opdracht gestelde eisen te laten beantwoorden;

• Onderaannemer is
  ingeval van de in het vorige lid bedoelde ontbinding verplicht tot
  vergoeding aan BUN van schade, kosten en rente die deze hierdoor lijdt,
  hogere heruitbestedingskosten daarbij inbegrepen.
• BUN heeft voorts het
  recht om de overeenkomst te ontbinden c.q. op te schorten indien de
  hoofdaannemingsopdracht wordt beëindigd of geschorst, zonder dat zulks
  leidt tot betaling van enig bedrag aan Onderaannemer, met uitzondering van
  de waarde van de tot dan toe door Onderaannemer verrichte prestatie.
• Op de overeenkomst
  tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.
• De Raad van Arbitrage
  voor de Bouw is als enige bevoegd op basis van haar alsdan geldende
  reglement kennis te nemen van geschillen verband houdend met de opdracht,
  tenzij BUN de voorkeur geeft aan de Rechtbank Breda dan wel aan de
  instantie waar een geschil tussen BUN en haar opdrachtgever aanhangig is.
• Als Onderaannemer een
  geschil aanhangig wil maken zal zij BUN schriftelijk verzoeken om aan te
  geven welke van de in het vorige lid genoemde instanties het geschil moet
  beslechten. BUN zal daarop binnen een redelijke termijn reageren.

Opgemaakt December 2018.